湖南省怀化市鹤城区坨院溪九丰中型水闸建设工程勘察设计项目设计服务合同

公告日期: 2025-02-14

******事务中心签订的《水利工程项目实施委托书》（详见附件1），湖南省怀化************有限公司（以下简称“承包人”）承担该项目勘察设计服务,******办事处，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》。

1.2 国家及地方有关工程设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1 发包人给承包人的委托书或设计中标文件

2.2 发包人提交的基础资料

2.3 承包人采用的主要技术标准是：现行国家有关设计规程、规范及标准。

第三条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资、设计内容及项目负责人：

3.1 项目概况：坨院溪（中堰溪）为太平溪一级支流，舞水的二级支流；坨院溪发源于怀化市中方县泸阳镇五里村菜门溪，在鹤城区流入太平溪，坨院溪流域总面积 57.6km²，河道总长15.0km，河道平均坡降 3.1‰， 多年平均流量 1.44m³，坨院溪鹤城区境内的河段长为 10.9km，流域面积 41.9km²，******街道岩添村，本次规划新建水闸工程分上下游连接段、闸室段，本次设计以灌溉为主兼顾生态修复。闸址上下游沿岸分布大量农田近5780亩；其中上游农田2650亩提水灌溉，下游农田3130亩自流灌溉，已修建灌溉引水渠道。坝址下游有500余亩蔬菜种植，保护耕地1410亩，保护下游人口6100人。 项目估算总投资约1286万元。    

3.2 设计内容：根据《中华人民共和国防洪法》、《水闸设计规范》、《水闸与泵站工程地质勘察规范》、《水闸技术管理规范》、《水闸监控系统检测规范》等现行有关技术标准及规范规程规定，完成项目可行性研究阶段（含估算）、初步设计阶段（含概算）、技施设计阶段（含施工图预算）勘察设计。

3.3 项目负责人： 宋健子 （身份证号：  ************37 ），水利水电工程管理专业高级工程师（职称证号： A************6 ），联系电话： ****** 。

第四条 发包人向承包人提交的有关资料、文件：项目所在河流水文特征、管理和保护范围划界方案及相关规划设计有关资料。

第五条 承包人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间：所提交份数指经专家评审审定的最终成果，不包括评审所需资料。

第六条 费用

******发改委、建设部颁布的《工程勘察设计收费标准》2002年修订本（计价格[2002]10号文）计算并优惠后的报价确定合同金额为肆拾捌万叁仟捌佰元整，小写：￥483800.00元。

本项目报价方式为总包干；本项目实施期间所需发生的人工、材料、设备、项目评审等开支以及一切服务费、管理费、保险费、利润、税金等款项开支，包含专家评审费用，以构成报价总价。如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

第七条 支付方式

7.1发包人支付费用前，承包人须提交向发包人等额发票，发包人在收到发票并审核承包人交付工作成果和发票资料合格无误后，按本合同约定进度支付承包人费用。

7.2具体付款时间（在财政资金到位情况下）：

7.2.1合同签订7个工作日内，发包人支付至合同价款的30%设计费，即壹拾肆万伍仟壹佰元整（￥145100.00元）给承包人。

7.2.2承包人提交项目勘察设计成果，发包方人审核通过并通过财评后7个工作日内，发包人支付至合同价款的90%设计费，即贰拾玖万元整（￥290000.00）给承包人。

7.2.3承包人完成全部施工服务工作至本项目完工验收后7个工作日内，发包人支付至合同价款的100%设计费，即肆万捌仟柒佰元整（￥48700.00）给承包人

第八条 双方责任

8.1发包人责任

8.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向承包人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时性负责。发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限，承包人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延。承包人在收到发包人提供的相关资料三日内未提出书面异议，视为发包人交付的资料已满足承包人的需求。承包人提出异议的，应当书面告知发包人需补齐或完善的资料，发包人按照承包人提供的资料清单提交完毕后视为发包人已提供全部所需的资料。

8.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或提交资料作较大修改以致造成承包人设计返工时，双方应另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款。在未签订合同前发包人已同意，承包人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

8.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始设计工作的，应全额退还发包人已付的定金及设计费，承包人已开始设计工作的，发包人应根据承包人已进行的实际工作量计算并支付相应设计费。

8.1.4发包人必须按合同规定支付费用，以发包人书面通知作为开工的标志。

8.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向承包人支付设计费用。

8.1.6发包人要求承包人比合同规定时间提前提交设计文件时，须征得承包人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

8.1.7发包人应为承包人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的方便条件及必要的劳动保护装备，有关的费用由承包人承担。

8.2承包人责任：

8.2.1承包人应按国家规定和合同约定的现行技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现8.1.1、8.1.2、8.1.3、8.1.4规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。

8.2.2设计合理使用年限为按现行国家或行业标准。

8.2.3负责该合同项目的设计联络协调工作。

8.2.4由于承包人设计错误造成工程重大质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人******法院诉讼解决。

8.2.5承包人对设计文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充。

8.2.6由于承包人原因，延误了设计文件交付时间，每延误1天，应减收该工程应收设计费的千分之二。

8.2.7合同生效后，承包人要求终止或解除合同，承包人应承担合同总价款20%的违约金。

8.2.7合同生效后，承包人要求终止或解除合同、承包人应双倍返还发包人已支付的定金。

8.2.8承包人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围内的内容做必要调整补充，并负责向发包人及施工单位进行技术交底、处理有关设计问题和参加竣工验收，承包人不另外收取任何费用。

第九条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同项目外的项目。该项目设计成果所形成的相关知识产权属建设单位所有，设计人不得擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同项目外的项目。如发生上述情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十条 诉讼

******法院进行诉讼。

第十一条 合同生效及其它

11.1本工程项目中，承包人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供应。

11.2发包人委托承包人配合引进项目的设计任务，从咨询、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

11.3 发包人委托承包人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

11.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

11.5本合同双方签字盖章即生效，一式陆份，发包单位执叁份，设计单位执叁份。

11.6双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.7未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

附件1：《水利工程项目实施委托书》

附件2：《成交通知书》

附件下载：

附件.pdf